Односторонний отказ от исполнения договора

Иногда при реализации права на односторонний отказ от исполнения договора огромную роль играет статья Гражданского кодекса, на которую вы ссылаетесь. В частности, договор подряда можно расторгнуть при нарушении сроков выполнения работ (ст. 715) и при неустранении исполнителем недостатков в предложенном к приемке результате работ (ст. 723).

В рамках дела № А56-105789/2020 в судах двух инстанции нам удалось отстоять право нашего доверителя на отказ от договора. Суть спора: подрядчик должен был изготовить оборудование, сроки исчисляются со дня оплаты аванса. Наш доверитель оплатил аванс не полностью, подрядчик не спеша выполнял работу, и нарушив сроки на несколько месяцев предъявил её к приемке. При приемке обнаружились существенные недостатки оборудования, которые заказчик просил устранить в месячный срок, а после неустранения решил отказаться от договора.

При этом крайне важно было определить на что ссылаться при расторжении - на просрочку (ст. 715) или неустранение замечаний (ст. 723). Мы пошли по второму варианту и не ошиблись. Суды признали наше право отказаться от договора, при этом отказав во взыскании неустойки так как просрочки на стороне подрядчика нет - в связи с неоплатой аванса сроки изготовления так и не начались. При этом важную роль сыграл тот факт, что ответчик при неоплаченном авансе производил работы, не приостанавливал их, и предъявил результат к приемке.